Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору на изготовление чертежа градостроительного плана земельного участка

Образец искового заявления

Мировому судье судебного участка №31

Волгоградской области


Истец:           Г.М.Д.

Волгоградская область, Ленинский район,

г. Ленинск, ул. ХХХХ, д. ХХ



Ответчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕНИНСКОЕ

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО"

404620, Волгоградская Область, г. Ленинск,

ул. Комсомольская, д. 2


Цена иска: 20460 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


11.09.20ХХ года между мной и Ответчиком был заключен договор оказания услуг. Согласно условиям вышеназванного договора Ответчик обязался изготовить чертеж градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, г. Ленинск, ул. ХХХХХХХ, кадастровый / или условный номер ХХ:ХХ:ХХХХХХ:ХХХ, а Г.М.Д. обязался оплатить эти услуги в размере 10230 рублей.

Обязательства по оплате услуг мной были произведены в полном объеме, что подтверждается чек-ордером от 11.09.20ХХг.

Услуги по изготовлению градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, г. Ленинск, ул. ХХХХХХХХ, кадастровый / или условный номер ХХ:ХХ:ХХХХХ:ХХХ не оказаны до настоящего времени.

26.03.20ХХг. мной была подана Ответчику письменная претензия с требованием оказать оплаченную услугу.

До настоящего времени ответ на претензию Ответчиком не предоставлен, услуги не оказаны.

Согласно ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, каковыми являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Для определения срока оказания услуги необходимо руководствоваться ст. 314 ГК РФ, согласно которой обязательство, не предусматривающее срок его исполнения и не содержащее условий, позволяющих определить этот срок, должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если иной срок исполнения не следует из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Требование об исполнении обязательства было предъявлено Ответчику 26.03.20ХХг.

Соответственно, Ответчик обязан был исполнить свои обязательства не позднее 7 дней с 26.03.20ХХг. т.е. 03.04.20ХХг.

Согласно п. 1 ст. 28 ЗоПП РФ если исполнитель нарушил сроки оказания услуги потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги.

Согласно п. 5 ст. 28 ЗоПП РФ в случае нарушения установленных сроков оказания услуги исполнитель уплачивает потребителю за каждый день  просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены оказания услуги.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену оказания услуги.


Расчет неустойки:

С 03.04.20ХХ года по 03.04.20ХХ года  прошло 365 дней (количество дней просрочки оказания услуги).

(10230 рублей (цена оказания услуги) * 3% (неустойка за 1 день просрочки)* 365 дней (количество дней просрочки) = 112018 рублей 50 копеек (неустойка).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену оказания услуги, соответственно размер неустойки должен быть уменьшен до 10230 рублей.


Расчет цены иска:

10230 рублей (цена оказания услуги) + 10230 рублей (неустойка) = 20460 рублей.


Считаю, что виновным бездействием ответчика мне причинен моральный вред, который я оцениваю в 10000 рублей на основании ст. 15 ЗоПП.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, уполномоченной организации, импортера) штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В “п. 46” Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных “Законом” о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.


На основании изложенного

ПРОШУ СУД:

Взыскать с ответчика  в пользу истца:

10230 рублей, уплаченных в счет исполнения договора по оказанию услуг;

10230 рублей в качестве неустойки за нарушение сроков оказания услуг;

10000 рублей моральный вред;

штраф в пользу потребителя в размере 50% от присужденного;

стоимость услуг представителя в размере 15000 рублей;


Приложение:

Копия иска – 1 экз.

Копия чек-ордера - 2 экз.

Копия заявления-претензии - 2 экз.


Оригиналы документов будут представлены в судебное заседание.

В соответствии со ст. 17 Закона о защите прав потребителей, потребители освобождены от уплаты государственной пошлины по искам, связанным с нарушением их прав.


Г.М.Д.


_________________________

03.04.20ХХ г.


Полезные статьи:

Защита прав потребителей Волгоград